建设工程施工合同纠纷 （2017）闽06民终3116号
裁判要旨
地矿新余同安分院与建宝公司签订的《班组承包协议书》无效，但鉴于讼争桩基工程已交付海魁公司使用，现地矿新余同安分院请求按照合同约定单价支付工程价款，予以支持。鉴于地矿新余同安分院、锦荣公司、海魁公司一致确认讼争桩基工程量为22000米，锦荣公司、建宝公司尚应支付地矿新余同安分院的工程款为4434000元，地矿新余同安分院主张超过该数额的工程款，缺乏事实依据，不予支持。因地矿新余同安分院与建宝公司签订的《班组承包协议书》无效，故地矿新余同安分院主张锦荣公司、建宝公司支付逾期付款违约金，缺乏法律依据，不予支持。锦荣公司辩称地矿新余同安分院不是本案适格原告，建宝公司与地矿新余同安分院签订的《班组承包协议书》与锦荣公司无关，缺乏事实与法律依据，不予采纳。一审庭审过程中，海魁公司同意在应付给锦荣公司工程款的范围内并且根据锦荣公司的授权或者根据法院的判决将应付工程款支付给地矿新余同安分院，系其真实意思表示，不违反法律规定，予以准许。现地矿新余同安分院主张海魁公司在欠付工程款范围内承担连带清偿责任，予以支持。因海魁公司尚欠锦荣公司的桩基工程款为3233493.64元，故海魁公司应在3233493.64
摘要
福建锦荣建设集团有限公司、地矿新余地质工程勘察院厦门同安分院建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)闽06民终3116号上诉人（原审被告）：福建锦荣建设集团有限公司，住所地福建省漳州市芗城区江滨花园1幢C座1901号，统一社会信用代码9135060015690003XA。法定代表人：张惠荣，总经理。委托诉讼代理人：郑志云，男，1984年9月14日出生，汉族，系上诉人公司员工，住福建省漳州市芗城区。委托诉讼代理人：张毅军，福建京能律师事务所律师……