定作合同纠纷 （2018）鲁02民终2324号

172920元应为被上诉人支付给上诉人在2006年-2008年的合作协议中上诉人促成被上诉人与第三人的业务返利或提成款，被上诉人不予认可，并准备收集证据另行起诉，以维护自身合法权益。二、1.设备逾期验收是上诉人未按合同约定的时间支付相应的设备款以及其工厂不具备施工条件等原因造成的，因此，其并未因工期问题在整个合同的履行过程中向被上诉人提出过任何异议。2.上诉人并未按照合同第6条约定的时间节点向被上诉人支付相应的款项，上诉人于2010年的6月18日付涉案设备的预付款41万元，于2010年的11月28日付发货款82万元，并且至今其也未支付完毕合同约定的验收款，也充分予以证明违约的系上诉人而非被上诉人。3.如果是由于被上诉人的原因导致工期的拖延，上诉人完全可以依据合同11条的规定与被上诉人解除合同或在2011年5月26日的设备安装调试验收报告中明确因被上诉人的原因造成工期拖延，保留对被上诉人追究的权利或发函给被上诉人要求被上诉人承担相应的违约责任等。在涉案设备质保到期后，被上诉人多次发函要求上诉人支付设备尾款，在此期间，上诉人也未提出过异议，至今其才提出所谓的工期拖延问题，充分说明了双方在履

广西竞成工贸有限公司、青岛双星铸造机械有限公司定作合同纠纷二审民事判决书 定作合同纠纷

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)鲁02民终2324号上诉人(原审被告）：广西竞成工贸有限公司。法定代表人：邓灵红，董事长。委托诉讼代理人：马文超，男，汉族，现住山东省。被上诉人（原审原告）：青岛双星铸造机械有限公司。法定代表人：王立品，总经理。委托诉讼代理人：姜娟，上海锦天城（青岛）律师事务所律师。上诉人广西竞成工贸有限公司（以下简称广西竞成工贸公司）因与被上诉人青岛双星铸造……