建设工程合同纠纷 （2021）宁03民终98号

本案主要争议焦点为：1、涉案工程造价是以本诉原告提交的电气安装工程量和代付款委托书认定还是依据鉴定结论认定；2、本诉原告是否存在逾期交工；3、本诉原告是否超过诉讼时效。对于争议焦点1，因双方签订的《工程承包合同》第三条1（1）约定，依据《2008宁夏安装计价定额》的有关规定及当地政府政策性文件，按照二类企业二类取费的标准。宁夏回族自治区高级人民法院在审理本诉被告与宁夏上陵房地产开发有限公司等建设工程施工合同纠纷案件中，委托的鉴定机构在鉴定时，也按实际发生工程量计算，执行2008年宁夏建设工程计价依据《建设工程计价定额》、《安装工程计价定额》等相关规定，工程量计算执行定额规B2级。且范守芳实际参与了鉴定，其提出的意见已经被宁夏高级人民法院采纳。故本案涉及的工程价款应以宁夏高级人民法院判决确认的工程价款认定。对于争议焦点2，虽然《工程承包合同》约定的施工期间为2012年5月1日到2012年10月30日，并注明如进场日延误，工期可以顺延。宁夏回族自治区高级人民法院判决认定，12-24#楼地基与基础分部工程于2012年6月8、9日验收合格，主体结构分部工程于2013年3月16、17日验收合格。

本案主要争议焦点为：1、涉案工程造价是以本诉原告提交的电气安装工程量和代付款委托书认定还是依据鉴定结论认定；2、本诉原告是否存在逾期交工；3、本诉原告是否超过诉讼时效。对于争议焦点1，因双方签订的《工程承包合同》第三条1（1）约定，依据《2008宁夏安装计价定额》的有关规定及当地政府政策性文件，按照二类企业二类取费的标准。宁夏回族自治区高级人民法院在审理本诉被告与宁夏上陵房地产开发有限公司等建设工程施工合同纠纷案件中，委托的鉴定机构在鉴定时，也按实际发生工程量计算，执行2008年宁夏建设工程计价依据《建设工程计价定额》、《安装工程计价定额》等相关规定，工程量计算执行定额规B2级。且范守芳实际参

宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）宁03民终98号上诉人（原审被告、反诉原告）：湖南楚湘建设工程集团有限公司，住所地湖南省长沙市天心区。法定代表人：聂秋洪，系该公司董事长。委托诉讼代理人：蒋烨丽，湖南融源律师事务所律师。特别授权代理。被上诉人（原审原告、反诉被告）：范守芳，男，1964年11月5日出生，汉族，个体，住安徽省巢湖市无为县无城镇。委托诉讼代理人：耿靖婷，宁夏……