合同纠纷 （2017）桂12民终1994号
裁判要旨
涉案《国有土地建设用地使用权出让合同》系双方的真实意思表示，形式和内容均没有违反国家法律、行政法规的强制性规定，各方均应共同遵守合同约定的条款。都安国土局出让给德诚公司的涉案土地，在未经法定程序进行竞拍之前就已将该宗土地交由他人进行开发利用，有悖于法律法规的相关规定，都安国土局将存在权属争议的土地出让给德诚公司并未明确向德诚公司告知，土地的交付未能完全实现，是导致德诚公司不能如期进场施工和对土地不能进行正常开发利用的一个重要原因，都安国土局的行为首先构成了合同违约，应当承担相应的违约责任。德诚公司未能依约向都安国土局支付相关土地出让金，虽事出有因，但其逾期支付，亦构成了违约，亦应承担相应的违约责任，鉴于其已向都安国土局支付了延期交付土地出让金滞纳金，其已经自行承担了违约责任。德诚公司于本案造成的各项经济损失与都安国土局的违约行为存在因果关系，且该经济损失已经通过具有评估鉴定资质的合法机构予以评定，双方对评定报告未持有异议，该评定报告合法有效，应由都安国土局按照该评定报告所确定的经济损失予以赔偿。德诚公司的诉讼请求合法有据，应予支持。都安国土局于本案中提出的上述抗辩，因未提供相应的证据加
摘要
广西壮族自治区都安瑶族自治县国土资源局、广西德诚房地产开发有限公司合同纠纷二审民事判决书 合同纠纷
正文（节选）
广西壮族自治区河池市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）桂12民终1994号上诉人（原审被告）：广西壮族自治区都安瑶族自治县国土资源局。法定代表人：蓝宏，该局局长。委托诉讼代理人：覃强，男，该局干部。委托诉讼代理人：唐毓瑞，广西辉彪律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：广西德诚房地产开发有限公司。法定代表人：刘德奇，该公司董事长。委托诉讼代理人：罗岳林，男，该公司职员。上诉人广西壮族自治区都……