建设工程施工合同纠纷 (2018)湘0903民初4500号

案号
(2018)湘0903民初4500号
法院
湖南省益阳市赫山区人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
湖南省益阳市
裁判日期
2019-07-16

裁判要旨

本案系被告益阳工程公司将梓山湖新城购物中心消防安装工程分包给原告福建乐欣公司引发的建设工程施工合同纠纷,根据已经查明的案件事实,本案《消防合同》系原、被告双方真实意思表示,合同合法有效,原、被告各方均应按合同约定严格履行各自的义务。 民事领域活动纷繁复杂,部分当事人由于法律意识不强或其他原因,未签署完备的协议,导致存在争议。 本案中双方签订的《消防合同》中,对消防工期的约定,一方面要求原告应严格按主体工程要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现,另一方面双方约定土建工期为730个日历天。 因本合同不是土建施工合同,不能简单地认定消防工程工期就是土建工程工期730个日历天。 本院认为消防工程附属于土建工程,土建工程与消防工程在施工过程中应协调配合,相互衔接,消防工程可适当延后于土建工程竣工。 在本案中,土建工程的竣工日期从约定的2013年8月25日延长到了2014年1月24日,足足有5个月之久,消防工程在施工阶段的工期也必然地被迫延长至少5个月,工期的延长势必造成消防工程成本的增加。 本案中,在消防工程验收阶段,消防工程经历了消防设计变更、两次整改等过程,从消防工程两次整改文件可以看出,

摘要

福建乐欣工程发展有限公司与湖南益阳工程有限公司、佳宁娜(湖南)实业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

湖南省益阳市赫山区人民法院民 事 判 决 书(2018)湘0903民初4500号原告(反诉被告):福建乐欣工程发展有限公司,住所地福建省福州市鼓楼区二环北路崎上金泉公寓15栋108室。 法定代表人:黄贤真,董事长。 委托诉讼代理人:曹文卿,湖南激扬律师事务所律师,代理权限为特别授权。 委托诉讼代理人:郭卫星,湖南激扬律师事务所律师,代理权限为一般代理。 被告(反诉原告):湖南益阳工程有限公司,住所……