建设工程合同纠纷 （2017）黔27民终2058号

双方当事人签订的《东方明珠项目供电配套安装施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律规定，依法成立，对当事人具有法律约束力，双方当事人应当按约定履行自己的义务。合同约定的内容包含项目一期、二期强电系统施工工程，鑫元电力依据合同约定，在预知需对两期工程进行施工的前提下委托设计公司对一、二期工程一并作出设计方案，合理合法。结合经长顺县供电局审核的设计方案及竣工检验资料，可知鑫元电力已对涉案一期工程竣工验收并送电，二期工程除两台变压器仅预留安装位置实质上并未安装及入户电缆未安装外，其余设备均已安装完毕，因变压器亦属强电设备，鑫元电力未将二期强电设备全部进场，即未达到合同约定明珠房开支付该期工程总额30%工程款的条件，故明珠房开理应全额支付一期工程款500万元及二期工程总额20%的工程款即为60万元，扣除已支付的金额318万元，明珠房开尚需支付鑫元电力工程款总额为242万元。双方签订的合同中虽明确约定一期工程的竣工日期，但因鑫元电力对涉案强电系统工程的设计需基于明珠房开与长顺县供电局确定供电方案，鑫元电力不可能按合同约定在供电方案出来后十多天即竣工，鑫元电力工作人员杨中文代表公司作出的关于竣工日

双方当事人签订的《东方明珠项目供电配套安装施工合同》系双方真实意思表示，未违反法律规定，依法成立，对当事人具有法律约束力，双方当事人应当按约定履行自己的义务。合同约定的内容包含项目一期、二期强电系统施工工程，鑫元电力依据合同约定，在预知需对两期工程进行施工的前提下委托设计公司对一、二期工程一并作出设计方案，合理合法。结合经长顺县供电局审核的设计方案及竣工检验资料，可知鑫元电力已对涉案一期工程竣工验收并送电，二期工程除两台变压器仅预留安装位置实质上并未安装及入户电缆未安装外，其余设备均已安装完毕，因变压器亦属强电设备，鑫元电力未将二期强电设备全部进场，即未达到合同约定明珠房开支付该期工程总额30

贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黔27民终2058号上诉人（原审原告、反诉被告）：贵州省长顺县明珠房地产开发有限公司，住所地长顺县威远镇新坝村。法定代表人：周麟，该公司执行董事。委托诉讼代理人：乔强，贵州森黔律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：贵州鑫元电力建设工程有限公司，住所地贵阳市云岩区新添大道220号乌江怡苑1-2号楼1单元23层1号。法定代表……