建设工程施工合同纠纷 （2018）宁04民初4号
裁判要旨
原、被告之间订立的合同合法有效，对双方当事人均有约束力。综合各方当事人的举证、质证及诉辩意见，归纳本案的争议焦点为：1、被告应付原告的工程价款；2、被告是否应当支付逾期付款利息及利率的计算方法。关于被告应付原告的工程价款，依据本案司法鉴定意见，彭阳县城区集中供热四号供热站一期、二期工程钢筋混凝土烟囱及烟道工程造价为7372714.47元。因庭审后原、被告发现工程签证中部分地基工程开挖回填并非原告完成，鉴定中工程量为67200立方米，原告实际完成工程量为32323.89立方米，土方开挖回填鉴定工程造价为3297826元，按比例计算该项工程造价认定为1586288元。关于耐火砖与耐酸耐火砖差价，因《宁夏安装工程材料价格信息》中耐火砖为3.5元/块，耐酸耐火砖为6元/块，鉴定机构参照原告投标耐火砖价格为0.938元/块，确定耐酸耐火砖与耐火砖差价为2元并无不妥，对原告提出耐酸耐火砖应按照5.5元/块计算的意见不予支持。关于原告提出大型机械设备进出场费、垂直运输费、超高施工增加费、脚手架搭设费应当计算价款的意见，鉴定意见认为以上项目工程未发生建设规模、机构类型的变化烟囱不需计入超高施工增加费，
摘要
宁夏第二建筑有限公司与彭阳县城市管理综合执法局建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
宁夏回族自治区固原市中级人民法院 民事判决书……