装饰装修合同纠纷 （2018）粤04民终2741号
裁判要旨
食方缘公司为装修经营珠海食方缘素食银桦庭院店的需要，与红胜公司于2017年9月3日签订的《建筑装饰工程施工合同协议条款》是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，合同双方均应按合同约定履行各自义务。合同签订后，红胜公司依约进场按照图纸施工，在室外装修过程中，由于2017年10月9日被珠海市香洲区城市管理行政执法局责令“自行改正违法行为”而导致停工。双方签订的合同因无法继续履行而终止。现红胜公司根据食方缘公司在合同中约定的驻场代表黄仅先所签署的人工记录及购买材料单据等数额计算制作出工程结算价格为395935.5元，食方缘公司虽然不认可该结算金额，辩称黄仅先与红胜公司存在恶意串通，但并未向一审法院提供相反的证据予以证明，经一审法院庭审释明后又表示放弃申请鉴定，故一审法院认定红胜公司所主张的结算价格。故红胜公司请求食方缘公司支付拖欠的工程款人民币195935.5元，理据充分，予以支持。食方缘公司经红胜公司催告后仍不支付结算工程款已构成逾期支付，故红胜公司请求食方缘公司支付工程款利息（以人民币195935.5元为基数，按同期银行贷款利率标准自2017年10月
摘要
珠海银桦食方缘素食食品有限公司、珠海市红胜装饰设计工程有限公司装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
广东省珠海市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤04民终2741号上诉人（一审被告）：珠海银桦食方缘素食食品有限公司，住所地：广东省珠海市香洲银发路**商铺****，统一社会信用代码：91440400MA4WFYA60K。法定代表人：沙海辉，总经理。委托诉讼代理人：田思浩，北京市观韬中茂（广州）律师事务所。委托诉讼代理人：吴海丰，北京市观韬中茂（广州）律师事务所。被上诉人（一审原告）：珠海……