建设工程施工合同纠纷 （2018）津02民终3619号
裁判要旨
原告借用天津市津南区咸水沽建筑工程公司的资质承揽被告中花园小区东西干道维修工程，不符合相关法律规定，应认定为无效，但原告已经完成了道路维修的施工，原告作为实际施工人有权向被告主张工程款。合同内的前三项工程原告已经完成施工，增项工程的项目及工程款数额已经被告原村委会主任确认，路缘石的安装未施工，双方同意扣除工程款50000元，被告应付原告的工程款应为581977元。被告以原告超期未完工为由要求按日扣除原告5%的工程款，一审法院认为路缘石未安装系因当时道路绿化工程未确定，且施工中发生诸多增项，必然导致工期的延后，故对被告此抗辩主张一审法院不予支持。因合同内工程完工后，双方未进行验收结算，对增项工程款双方未明确付款期限，原告要求被告自2013年1月1日始给付逾期付款利息，缺乏事实依据。对于原告主张的逾期付款利息可自原告起诉之日即2018年2月8日始按人民银行同期贷款利率计算至实际给付之日止。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条、第二十六条之规定，判决：“被告天津市滨海新区中塘镇中塘村村民委员会于本判
摘要
刘强、天津市滨海新区中塘镇中塘村村民委员会建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
天津市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2018）津02民终3619号上诉人（原审原告）：刘强，男，1977年10月17日出生，汉族，农民，住天津市津南区。委托诉讼代理人：侯瑞雨，天津勤达律师事务所律师。委托诉讼代理人：武学文，天津勤达律师事务所律师。上诉人(原审被告)：天津市滨海新区中塘镇中塘村村民委员会，住所地天津市滨海新区中塘镇中塘村。法定代表人：周云胜，村委会主任。委托诉讼代理人：王竹臣……