装饰装修合同纠纷 （2018）新2301民初722号
裁判要旨
原、被告双方于2017年6月5日签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，系双方当事人真实的意思表示，内容不违反法律和行政法规的强制性规定，该合同合法有效，当事人应按照合同约定履行各自的义务。 本案争议焦点：原、被告谁违约。 原告认为在合同签订后，原告已按约定向被告支付了第一笔工程款341600元，但被告完成了部分工程后，于2017年10月20日停止施工，其工程量未达到第2次付款条件，被告停工的行为已经违约，被告认为已达到支付第2次工程款的条件，原告拒不支付工程款，被告才被迫停工，系原告违约。 根据原、被告双方签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》，支付第二笔工程款136640元的时间节点为工程进度过半时。 合同中就工程进度过半解释如下：工程进度过半指工程中水、电管线全部铺设完毕，地面，地面铺设完毕材料进场。 但根据新疆新建联项目管理咨询有限公司出具的新建联鉴定2019（S-020）号鉴定意见书，实勘实测及复尺记录显示：改水改电、埋管埋线均已完成，主卧、衣帽间、健身房、次卧的地面找平层，但未铺设完毕。 故本院认为工程未达到第2次付款的条件，被告的辩解意见本院不予采信。 被告的行为已经明显
摘要
马德彪与西安易九装饰设计有限公司新疆分公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）新2301民初722号 原告：马德彪，男，1960年4月15日出生，回族，住新疆昌吉市。 委托诉讼代理人：马德清，新疆同创律师事务所律师。 委托诉讼代理人：文雅芝，新疆同创律师事务所律师。 被告：西安易九装饰设计有限公司新疆分公司，住所地新疆乌鲁木齐市沙依巴克区钱塘江路**天新疆鞋城喀什噶尔大厦**1006。 负责人：张文俊，……