建设工程施工合同纠纷 （2018）浙01民终5490号
裁判要旨
发达公司对陈建华以其名义与应跃军签订分包合同的行为予以认可，因此案涉《单位工程分包联营协议书》的双方应为发达公司及应跃军。因应跃军不具备相应的施工资质，故其与发达公司签订的《单位工程分包联营协议书》为无效合同，但因案涉工程已于2014年11月28日竣工验收合格，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，应跃军参照合同的约定请求支付欠付工程款的，应予支持。 鉴于应跃军在庭审中认可发达公司已向其支付工程款共计人民币3560944元，故发达公司尚欠1684152元工程款未支付。此外，发达公司答辩状中称审计费用追加费、技术服务费、临时设施、脚手架、垂直运输费等15项费用及工程质量保修金应当在未支付工程款中予以扣除，但在庭审过程中对其中的措施费、外经证费用、工期罚金、转账支票贴现费用、维修费共5项费用不再予以主张。对剩余应扣除的款项，应跃军仅对其中的技术服务费314705.76元，临时设施、脚手架、垂直运输费等费用340931.24元，水电费78676.44元，工程款税金218195.99元，表示认可无异议，对于其他应扣除款项提出质疑。故双方争议问题在于
摘要
发达控股集团有限公司、应跃军建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终5490号 上诉人（原审被告）：发达控股集团有限公司，住所地:江西省南昌市昌北经济技术开发区玉屏西大街。统一社会信用代码：913600001582870640。 法定代表人:徐丰贤。 委托诉讼代理人:王红良，浙江信远律师事务所律师。 委托诉讼代理人:陈杰，系公司员工。 被上诉人（原审原告）：应跃军，男，汉族，1970年6月21日出……