承揽合同纠纷 (2018)粤03民终4911号

案号
(2018)粤03民终4911号
法院
广东省深圳市中级人民法院
案由
承揽合同纠纷
年份
2018
地域
广东省深圳市
裁判日期
2018-05-10

裁判要旨

李治平与宋永飞签订的《报价单及购销合同》系双方真实意思表示,未违反法律法规的强制性规定,合法有效,双方均应按照协议的约定履行各自的权利义务。第一,关于总工程期的问题。合同约定的30%预付金应为104,400元,截至2016年5月7日,宋永飞共收到李治平款项110,000元。第二期30%款项应在合同设备到需方厂安装前支付,截至2016年6月5日,李治平共向宋永飞支付200,000元,尚余8,800元二期款未付。双方约定的总工程期应为宋永飞收到预付金次日起20天,但李治平并未严格按约定的付款方式付款,故工期顺延。2016年6月5日,双方签署《保证书》,宋永飞保证在2016年6月14日前完成设备安装调试,视为双方对工期的再次约定。宋永飞并未举证证明该《保证书》的签署违背其真实意愿。其后,双方再次于2016年6月23日签订《补充协议》,同意将工期延至2016年6月30日。宋永飞主张其系受胁迫签署《补充协议》且已报警,但未提交报警回执。况且双方约定6月14日完成安装调试系双方自愿,工期延长至6月30日的《补充协议》宋永飞却主张为非自愿,于理不合。宋永飞的该项主张无事实依据,一审法院不予认可。因此

摘要

宋永飞深圳市通用环保设备科技有限公司与李治平合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷

正文(节选)

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)粤03民终4911号上诉人(原审被告):宋永飞,男,汉族,1979年9月18日出生,户籍地址四川省阆中市。上诉人(原审被告):深圳市通用环保设备科技有限公司。法定代表人:宋永飞,总经理。两上诉人共同委托诉讼代理人:肖亮,广东和律创律师事务所律师。被上诉人(原审原告):李治平,男,汉族,1974年10月24日生,户籍地址湖南省安东县。委托诉讼代理……