承揽合同纠纷 (2018)川01民终501号
裁判要旨
当事人双方签订的《主协议》、《补充协议书》及《补充协议》,系双方的真实意思表示,且内容也不违反国家法律、行政法规的禁止性规定,应属合法有效。双方当事人应当按照约定全面履行自己的合同义务。 1.关于合同履行中力沃公司、川开公司是否违约的问题,一审法院认为,虽然合同约定由力沃公司为川开公司建立阀门试验台架系统,提供总体设计、制造、安装、调试、验收、取证等全部工程服务,并约定《主协议》、《补充协议书》项下的总工期分别为2014年5月20日、2014年3月30日前,但合同同时约定川开公司应对协议设备、服务、文件等进行出厂阶段验收,以及对重要外购、外协件的源地验收等;除不可抗力、川开公司基础工程建设延期、施工现场水电气未开通及川开公司负责的配套设备设施未到位外,力沃公司承诺不因任何原因向川开公司提出要求工期顺延;力沃公司应按本协议约定时间运送至川开指定地点仁寿县视高工业园云端国际产业城B-1厂房或华阳川开工业园厂区内,发货前,由川开公司向力沃公司发送传真以确认交货地点。从上述约定可以看出,案涉合同的全面履行,并非只靠力沃公司一方,尚需川开公司进行出厂验收、以及对重要外购、外协件源地验收、基础工程
摘要
四川川开阀门有限公司、江苏力沃新能源科技股份有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文(节选)
四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川01民终501号 上诉人(原审被告、反诉原告):四川川开阀门有限公司。住所地:四川省成都市双流区黄甲街道腾飞三路568号(西航港经济开发区)。 法定代表人:简兴福。 委托诉讼代理人:杨红霞,泰和泰律师事务所律师。 被上诉人(原审原告、反诉被告):江苏力沃新能源科技股份有限公司。住所地:江苏省江阴市临港新城区利港镇贵宾路58号。 法定代表人……