建设工程施工合同纠纷 （2018）浙06民终795号

原告祥和公司与被告明青机械厂之间经协商于2014年4月11日签订的建设工程施工合同，系双方真实意思的表示，且合同的内容未违反国家法律、法规的禁止性规定，依法应予保护。同时，各方均应按合同约定行使合同权利及履行合同义务。本案中，原告基本履行了建设施工合同的义务，被告负有按约定支付建设工程款的义务没有大的争议。双方大的争议有三块，第一是被告在本诉中主张抵销水电费用、砖头款项、围墙费用，能否成立；第二是原告主张的逾期支付工程款产生的利息损失应如何计算；第三是反诉原告的逾期竣工损失能否成立，如何计算。就第二、第三块争议点，被告未按合同约定，存在逾期支付工程款的事实清楚，被告亦提供了具体的付款数量及时间的明细；原告未按合同约定的时间开工及竣工，工程的实际开工时间及竣工时间也是明确无误，原告未能举证逾期竣工由被告造成的情况下应承担相应的赔偿责任。然根据双方合同的第36款索赔事项约定中，对如何索赔作出了具体约定，本诉原告、反诉原告的现有证据均无法证明其按合同约定主张了索赔，为此在工程的履行期间因对方违约造成的经济损失，均不予支持。根据双方合同中专用条款的约定，“主厂房及1#厂房的余款待资料归档后付清

新昌县城关明青机械厂、绍兴祥和市政园林建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙06民终795号上诉人（原审被告、反诉原告）：新昌县城关明青机械厂。住所地：新昌县羽林街道城东新区（青山工业园区）。统一社会信用代码：92330624MA29CDMC8N。经营者：石群，女，1963年1月17日出生，汉族，住新昌县南明街道南泥湾村新屋头**号，现住新昌县。委托诉讼代理人：石梅堂（系经营者石群之兄），住新昌县。被上诉人（原审原告……