建设工程施工合同纠纷 （2018）浙06民终385号
裁判要旨
“案涉工程被告于2010年11月23日进行工程质量初验……之后未能通过竣工验收的主因是消防验收未能通过……其责任在原告”属严重错误。合同约定的工期届满日为2010年6月8日，而初步验收日期是在2010年11月23日，此时早已严重超过了合同约定的日期。本案中上诉人起诉违约金是从约定竣工日起至视为竣工日止计算的，而之后无法竣工验收的原因及由谁来承担责任的并非本案的审理范围。质量初验及消防验收都是竣工验收的一部分，并不能推导出涉案工期逾期及由谁来承担逾期责任。2、一审判决适用法律不当。如前所述，上诉人已依法向法院提交了相应的证据证明逾期完工的责任在于被上诉人，而被上诉人未向法院提交能够证明其所主张的工程逾期责任在上诉人、可以逾期完工等的证据材料，且被上诉人所提出的就设计变更对工期影响的鉴定申请，也因鉴定机构审查后认为无法鉴定而被退回。所以应当由被上诉人承担案涉工程逾期竣工及举证不能的相应责任。故一审判决以《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十九条之规定，判决驳回上诉人的诉请错误。一审判决书在第8页中，对于工程逾期254天予以确认，本案的争议焦点是对于延误
摘要
浙ＸＸ都纺织印染有限公司、慎建富建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省绍兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）浙06民终385号上诉人（原审原告）:浙ＸＸ都纺织印染有限公司，住所地：诸暨市陶朱街道王家湖路18号，统一社会信用代码：91330600747040983R。法定代表人：刘国荣。委托诉讼代理人（特别授权）：杨光明、王山，浙江正众律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：慎建富，男，1964年8月27日出生，汉族，住诸暨市。委托诉讼代理人（特别授权）……