建设工程施工合同纠纷 （2017）浙02民终3695号
裁判要旨
该案争议焦点为：1.涉案工程的造价是否已经完成结算，工程造价如何认定；2.长城宁波分公司主张的停工损失如何认定；3.长城宁波分公司主张的逾期利息如何计算；4.关于付款的责任主体问题；5.关于美辰公司反诉主张损失的认定。1.关于结算问题。长城宁波分公司基于其提供的证据A4（即工程决算书二份，本院注）认为涉案工程已经完成结算，美辰公司认为涉案工程尚未完工工程结算。根据长城宁波分公司与美辰公司、城关公司三方签订的合同约定，长城宁波分公司应当在工程竣工验收合格之日起一个月内与美辰公司的工程部、预算部核对完成所有竣工资料，并经三方签字确认，且约定总造价经美辰公司审核后送审计事务所在两个月内完成最后审核。该案审理中已经查明涉案工程于2014年7月16日完工，此后美辰公司已经进行后续工程施工。长城宁波分公司于同年9月24日制作结算书并报送给美辰公司，美辰公司工作人员于2015年1月20日在结算书中签署“工程量情况属实”意见并���字，美辰公司提供的证据中另加盖了美辰公司的技术专用章，并注明按照合同条款，请成本部审核。但此后，美辰公司未依约送交审计，也无证据证明其向长城宁波分公司提出过异议，故可视为该
摘要
宁波美辰置业有限公司、温州长城基础工程有限公司宁波分公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省宁波市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙02民终3695号上诉人（原审被告、反诉原告）：宁波美辰置业有限公司。住所地：慈溪市横河镇怡和大厦1号楼室���法定代表人：阮迪辉，该公司总经理。委托诉讼代理人：罗君明，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：张利权，宁波市维权法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告、反诉被告）：温州长城基础工程有限公司宁波分公司。住所地：宁波高新区光华路***……