装饰装修合同纠纷 （2017）苏01民终10320号
裁判要旨
当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，双方签订的《施工协议》系双方真实意思表示，合法有效，双方应按约全面履行自己的义务。涉案工程已于2015年11月28日投入使用，虽未作竣工验收，但应当视为已通过竣工验收，蜀百香公司应当��剩余工程款147000元支付给骏驰公司。骏驰公司关于支付工程款147000元的诉请，于法有据，一审法院予以支持。关于蜀百香公司主张的工期延迟违约金323400元的反诉诉请，一审法院认为，该项主张证据不足，不予支持，理由如下：1、从合同的履行、双方的陈述及骏驰公司提供的工作联系单看，确实存在工程设计变更项目，相应的证据掌握在蜀百香公司自己手中却未向法庭提供，应当认定骏驰公司主张的相应设计变更项目确实存在，从而施工期限发生变化也是必然的，这种发生并非基于骏驰公司的原因；2、双方的施工项目还需与消防、厨房设备安装、中央空调、监控系统等相配套，蜀百香公司未提供任何证据以证明与上述合作对象包括开工时间、履约情况、竣工验收时间等正常按约履行的状态，在此前提下，蜀百香公司主张工程延期系由骏驰公司所致本身��缺乏可信度；3、从蜀百香公司自己提供的2015年11月19日设计单
摘要
南京骏驰铂泓装饰工程有限公司与南京蜀百香餐饮有限公司装饰装修合同纠纷二审民事裁定书 装饰装修合同纠纷
正文（节选）
江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏01民终10320号上诉人（原审被告、反诉原告）：南京蜀百香餐饮有限公司，住所地南京市浦口区永宁街道侯冲村街南组358号。法定代表人：朱爱东，该公司总经理。委托诉讼代理人：杨帆，江苏君泊律师事务所律师。委托诉讼代理人：周芳，江苏君泊律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：南京骏驰铂泓装饰工程有限公司，住所地南京市建邺区江东中路18……