建设工程施工合同纠纷 （2018）粤19民终3516号
裁判要旨
本案为建设工程施工合同纠纷。因谢锐波没有建筑施工资质，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五项和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第一项的规定，案涉承包建筑合同无效。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条的规定，本院对上诉人谢锐波上诉请求的有关事实和法律适用进行审查。本案争议焦点为：上诉人谢锐波是否需要支付丽星幼儿园修复费用和工期延误损失。对此，本院分析如下：一、为查明谢锐波案涉工程是否存在没有按照案涉工程图纸施工的情况，原审法院依法委托了鉴定机构深圳市质量技术监督评鉴事务所对“案涉工程是否有按图纸设计要求进行施工”进行司法鉴定，深圳市质量技术监督评鉴事务所根据现场调查、查验情况、查阅双方提交的资料后出具了查验报告，查验意见为：案涉工程的地砖、活动室卫生间、女儿墙、屋面、栏杆、拦河、窗户、电气数量、给排水管品牌、卫生间数量等实际施工与合同及图纸设计要求不符。为查明上述与图纸设计不符的项目修复方案及费用，原审法院又依法委托了东莞市东城建筑规划设计院对“与图纸设计要求不符的项目的修复方案”进行司法鉴定、委托了东莞市建业工程造价咨询事务所有限
摘要
谢锐波、东莞市寮步镇浮竹山丽星幼儿园建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤19民终3516号上诉人（原审原告、反诉被告）：谢锐波，男，汉族，1967年7月14日出生，住广东省增城市，委托诉讼代理人：莫托，广东今久律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：东莞市寮步镇浮竹山丽星幼儿园。住所地：广东省东莞市寮步镇浮竹山村。法定代表人：叶亮全。委托诉讼代理人：赖道波，广东君华律师事务所律师。委托诉讼代理人：谢仲坤，……