建设工程施工合同纠纷 （2018）浙01民终3718号
裁判要旨
高新公司将其承建的万泰华庭工程交由无资质的陆柏水承包施工，陆柏水并非高新公司的员工，且“约定项目施工出现亏损，由陆柏水以其资产自行承担；施工期间因本工程项目所产生的所有债权、债务，由陆柏水承担”，故陆柏水与高新公司签订的《施工项目内部承包合同》，实为转包，应属无效。涉案工程已由陆柏水施工完成，并经竣工验收合格，陆柏水有权按照合同约定要求高新公司支付工程价款。涉案工程总造价为87437258元，扣除陆柏水应支付高新公司按本工程决算总造价3.99%的项目税金计3488746.59元，故高新公司共应支付陆柏水工程款83948511.4元。关于陆柏水要求高新公司支付因塔吊延期增加的费用1577500元，因陆柏水无证据证明系高新公司原因引起工程延期，故对该请求原审法院不予支持。关于陆柏水要求对腻子抹面价格和对地下室防霉涂料价格按联系单上报的价格计算，应分别增加2234576元和600048元，因陆柏水提供的70号施工联系单，鑫福公司的回复意见明确为按合同约定结算，中汇工程咨询有限公司按合同约定及行业规定计算上述内容的工程造价合理，陆柏水要求按70号施工联系单陆柏水上报的价格计算工程造价依据不足，
摘要
陆柏水、浙江高新建设有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙01民终3718号 上诉人（原审原告）：陆柏水，男，1961年4月2日出生，汉族，住杭州市萧山区。 委托诉讼代理人：杨淑斌，浙江萧和律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：浙江高新建设有限公司，住所地杭州市萧山区浦阳镇商贸城**楼****。 法定代表人:孔国华。 委托诉讼代理人：周斌、赵全强，浙江东鹰律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）:……