建设工程施工合同纠纷 （2018）京03民终4558号
裁判要旨
当事人应当按照合同约定，全面履行自己的义务。勾志航、李德明签订施工合同和补充协议后，于2017年8月7日又签订解除协议，双方的合同关系已于2017年8月7日解除。勾志航、李德明签订了施工合同及补充协议，并约定了竣工时间及逾期竣工的违约责任，李德明应按补充协议约定在2017年6月27日前完成施工内容。由于李德明未在合同约定的期限内完成施工内容，勾志航要求李德明按4800元/天的标准，支付延期竣工的违约损失，并不违反合同约定，法院予以支持。但其延期竣工的时间应计算到双方签订协议解除合同的日期。勾志航要求李德明赔偿其营业损失，因未提供相应之证据，故法院无法支持。李德明所提勾志航未支付应支付的工程款数额一事，可另行主张，本案不予涉及。综上，法院为保护当事人的合法权益，维护社会安定，依据《中华人民共和国民法通则》第一百一十一条、第一百一十二条、第一百一十五条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决：一、李德明支付勾志航逾期竣工违约损失十九万六千八百元（限判决生效之日起十日内付清）。二、驳回勾志航的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间
摘要
李德明与勾志航建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
北京市第三中级人民法院民 事 判 决 书（2018）京03民终4558号上诉人（原审被告）：李德明，男，1970年11月13日出生。委托诉讼代理人：邵宗良，北京市长歌律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：勾志航，男，1974年6月27日出生。委托诉讼代理人：林琳，北京谋律律师事务所律师。上诉人李德明因与被上诉人勾志航建设工程施工合同纠纷一案，不服北京市密云区人民法院（2017）京0118民初102……