合伙协议纠纷 （2018）湘11民终93号
裁判要旨
原告（反诉被告）唐封银、被告（反诉原告）李会福、陈金屏所签订的《合伙建房协议》系双方真实意思表示，协议内容符合相关法律规定，属于合法、有效的合同，双方均应按约定履行义务。协议的第七条约定唐封银报建的规划证号为[2012]0063号与银胜大夏唐封银住宅楼的建规字第永[2015]0011号《建设工程规划许可证》不相符合，且唐封银是于2017年才取得，唐封银至今未取得《建筑工程施工许可证》，致使工程停工，原告（反诉被告）唐封银的上述行为已经违约。该违约行为，致使《合伙建房协议》的目的不能实现，原告（反诉被告）唐封银与被告（反诉原告）李会福、陈金屏均同意解除协议，故原告（反诉被告）唐封银与被告（反诉原告）李会福、陈金屏诉请要求解除双方签订的协议，符合法律规定，该院予以支持。原告（反诉被告）唐封银要求被告赔偿经济损失500,000元未提供证据证实，该院不予支持。因原告（反诉被告）唐封银未及时取得《建设工程规划许可证》且至今未取得《建筑工程施工许可证》，致使工程停工，被告（反诉原告）李会福、陈金屏已完工的土石方工程款及工程管理人员工资，应由原告（反诉被告）唐封银支付，被告（反诉原告）李会福、陈金屏
摘要
唐封银与陈金屏、李会福合伙纠纷二审判决书 合伙协议纠纷
正文（节选）
湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）湘11民终93号上诉人（原审原告、原审反诉被告）：唐封银，男，1965年11月12日出生，汉族，住永州市冷水滩区。委托诉讼代理人：郑安民，永州市冷水滩区方圆法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告、原审反诉原告）：陈金屏，女，1969年2月28日出生，汉族，住永州市冷水���区。被上诉人（原审被告、原审反诉原告）：李会福，男，1982年3月30……