建设工程施工合同纠纷 （2018）辽0711民初532号
裁判要旨
本案的争议焦点为：结算案涉工程价款以及原、被告双方的权利义务是依据2012年6月12日的协议约定还是依据2013年4月15日的备案协议。 本案中，2013年4月15日签订的《建设工程施工合同》系备案合同，其中的工程价款53，460，000元为中标价，而2012年6月12日的协议在建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容与备案合同不一致，现原告要求按照备案合同作为结算工程价款的根据并依此确定权利义务，对此，本院予以支持。 被告辩称的应采用2012年6月12日的合同的意见，本院不予采纳。 原告按照约定履行了施工义务，2015年10月30日，被告接收案涉工程并对外销售，实际使用了房屋，被告亦应履行给付工程款义务。 被告应付工程款的数额为工程总造价减去含税甲供材金额再减去实际所付工程款后的余额6，231，441.43元即为被告应向原告给付的剩余工程款数额，原告请求合理部分，本院支持。 关于被告提出的本案应由原告先履行约定及法定义务后双方再最终决算，工程款目前尚不具备结算条件，原告工程不能验收，至今不符合工程款决算条件及工程款于工程决算后1年内结清的辩解意见，因被告已经于2015年10月30日接
摘要
锦州华城建筑工程有限公司与锦州市发达房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
辽宁省锦州市太和区人民法院民 事 判 决 书（2018）辽0711民初532号原告：锦州华城建筑工程有限公司，住所地锦州市凌河区解放东路旭东花苑1-8号，统一社会信用代码91210700730809047E。 法定代表人：李英杰，该公司董事长。 委托诉讼代理人：孙少卓，辽宁少卓律师事务所律师。 委托诉讼代理人：高建，辽宁少卓律师事务所律师。 被告：锦州市发达房地产开发有限公司，住所地锦州市太和区平……