装饰装修合同纠纷 （2018）川07民终1477号

一、关于原告一度公司的诉讼请求。双方当事人在《装饰装修施工合同》中约定“甲方已使用双方协商的装饰装修工程，视为甲方同意该工程合格，甲方应依照约定付清所有工程款项”，同时约定竣工后三个月付清全部工程款。同桌有你餐厅于2014年9月5日试营业，为工程竣工日期。故同桌有你餐厅应该最迟在2014年12月5日向一度公司付清工程款。因此，一度公司请求同桌有你餐厅支付剩余的20000元工程款，本院予以支持。双方当事人没有约定欠付工程款利息的计付标准，一度公司可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率进行计息，起算日为2014年12月5日。二、关于反诉原告同桌有你餐厅的诉讼请求。双方当事人约定了因违约产生的损失赔偿金额的计算方法，同桌有你餐厅认为约定的违约金低于造成的损失的，可以依法请求予以增加。同桌有你餐厅主张了实际损失，无权再要求一度公司支付违约金。因此，同桌有你餐厅要求一度公司支付违约金450元，不予支持。双方当事人约定的竣工日期为2014年7月9日，同桌有你餐厅实际使用工程的日期为2014年9月5日，工程延期交付58日。同桌有你餐厅认为一度公司因人员调配问题导致延期交付工程，一度公司认为因

江油市一度室内设计有限责任公司、江油市中坝镇同桌有你餐厅装饰装修合同纠纷二审民事判决书 装饰装修合同纠纷

四川省绵阳市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)川07民终1477号上诉人（原审原告、反诉被告）：江油市一度室内设计有限责任公司，住所地：江油市太平镇李白大道南二段3号中润恒大国际商贸城8栋402号。法定代表人：张志，该公司经理。委托诉讼代理人：李业富，四川川达律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：江油市中坝镇同桌有你餐厅，经营场所：江油市中坝镇西北巷18号太白大厦1幢2楼1号。经营……