建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0322民初342号
裁判要旨
原被告签订的建设工程施工合同及补充协议，系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。 原告已将涉案工程施工完毕，并验收合格移交被告使用，被告应当按照涉案工程的造价支付工程款1786048.93元。 关于原告主张的工程款违约金的问题。 原告主张按照每天2万元的标准计算23个月，计算标准明显高于其损失。 在合同没有约定的情况下，参照民间借贷司法解释的年利率6%的标准计算较为合理。 原告主张的违约金起算时间为2017年2月15日不符合双方之间的合同约定，按照合同约定的线路验收通电后付款时间节点，应为工程验收合格移交后的时间，即2017年5月25日。 按照工程款本金1786048.93元为基数，以年利率6%为计算标准，23个月的违约金为116093.17元。 关于原告在施工过程中，是否存在延误工期违约的问题。 原被告于2016年7月26日签订的会议纪要及双方之间的合同约定，系被告主张原告延误工期的依据。 该会议纪要约定的竣工日期为2016年8月15日，系对双方所签工程施工合同竣工日期的变更。 会议纪要中未完成的塔架工程还有迁占工作未完成，迁占工作中何时能够与占地村
摘要
淄博瑞安输变电工程有限公司与湖南省工业设备安装有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省高青县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0322民初342号 原告：淄博瑞安输变电工程有限公司。 住所地：山东省淄博市张店区和平路130号。 法定代表人：徐波涛，董事长。 委托诉讼代理人：颜丙光，男，1982年1月9日出生，汉族，淄博市高青县人，现住淄博市张店区，该公司职工。 委托诉讼代理人：程爱玲，山东齐嘉律师事务所律师。 被告：湖南省工业设备安装有限公司。 住所地：株洲……