建设工程施工合同纠纷 （2017）浙04民终2290号

合法有效的合同对双方当事人均具有法律约束力。本案越兴公司、创意谷公司间就涉案工程存在合法有效的建设工程施工合同关系。且越兴公司就涉案工程进行了实际施工，创意谷公司亦向越兴公司支付了一千余万元工程款，双方的合同已实际履行。首先，关于越兴公司、创意谷公司间的建设工程施工合同及补充协议的解除问题。结合本案案情，越兴公司将涉案工程施工至六层主体封顶，而创意谷公司在相关部门协调下才陆续向越兴公司支付了一千余万元工程款，且创意谷公司之后因资金问题再未向越兴公司支付过工程款。依此，创意谷公司存在不能支付且未支付工程款的情形，致使越兴公司的合同目的不能实现。加之越兴公司自2015年年初停工至今已两年有余，双方的合同实际已停止履行。依照相关法律法规的规定，越兴公司要求解除其与创意谷公司签订的建设工程施工合同及补充协议，有事实及法律依据，予以准许。双方的合同及补充协议自创意谷公司收到本案起诉状副本之日即2016年1月6日解除。其次，关于创意谷公司应支付给越兴公司的工程款数额。经中明咨询公司鉴定，依照越兴公司、创意谷公司签订的建设工程施工合同等，涉案工程造价为33898171元。又因“王剑”与越兴公司签订的

浙江越兴建设工程有限公司、嘉善创意谷置业有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙04民终2290号上诉人（原审原告）：浙江越兴建设工程有限公司。住所地浙江省长兴县雉城镇海兴小区**号楼。法定代表人：吴跃明，董事长。委托诉讼代理人：何寅良，浙江嘉诚中天律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈玉龙，浙江永高律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：嘉善创意谷置业有限公司。住所地浙江省嘉善县惠民街道晋吉路**号*幢*******室。法定……