农村建房施工合同纠纷 （2018）陕01民终752号

本案的争议焦点为郭菊芳要求张干青继续履行合同及赔偿损失的请求能否成立。本案中郭菊芳要求张干青继续履行合同，但张干青以郭菊芳未支付工程款抗辩不履行合同。对于双方争议的支付工程款数额的事实，本院根据证据及案件事实认定郭菊芳累计支付张干青工程款为564000元，该已付工程款与实际工程进度应付款存在不足，而在此时双方为工程款支付数额发生争议。因此，张干青以不应再履行合同的不安抗辩成立，故对郭菊芳要求张干青继续履行合同的请求，不予支持。对郭菊芳要求张干青因施工中存的质量、缺陷而主张赔偿的请求。因郭菊芳作为监督方在发现施工中存在的问题后，不要求张干青停工、返工，而是在张干青解释后让其继续施工。郭菊芳的该行为应视为双方对工程质量及问题认可为符合合同约定。因此，现在郭菊芳再主张要求张干青赔偿，与理不通与法不符。对郭菊芳要求张干青赔偿不能如期完工而造成房租损失的请求，由于不能如期完工是因郭菊芳未按时按进度支付工程款而引发双方纠纷，造成工程不能完工，过错在郭菊芳。因此，对郭菊芳要求赔偿延期完工造成房租损失的主张，不予支持。综上所述，郭菊芳的诉讼请求没有事实和法律依据，不予支持，张干青的抗辩合理合法，予以采

郭菊芳与张干青农村建房施工合同纠纷二审民事判决书 农村建房施工合同纠纷

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)陕01民终752号上诉人（原审原告）：郭菊芳，女，1960年8月5日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。委托诉讼代理人：马超，陕西骊剑律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈青，陕西骊剑律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告）：张干青，男，1962年2月20日出生，汉族，住江苏省江都市。委托诉讼代理人：张颖，西安市临潼区148法律服务所法律工作者。上诉……