建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁03民终3642号
裁判要旨
当事人对自己的主张，有责任提供证据。根据双方签订的《建设工程施工合同》和《补充协议》约定，涉案工程款的支付为：地基工程完成、主体完成、砌体完成、内外墙抹灰完成、水电暖安装完成、竣工复验完毕，进度款支付额按进度款扣除水电费后的工程价款乘以80%；竣工验收合格后三个月内付至工程结算值的90%，工程备案验收合格并审计完成后半年内付至审计值的95%，剩余5%作为工程保修金，两年内付清。双方争议的焦点是否按合同约定付款，何方违约在先。原告未提供上述工程节点的相关证据，不能证明其按合同约定付款，故不能证明工程延期完工事由是被告造成的，即被告违约，故原告要求被告承担违约金的诉讼请求，证据不足，不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告山东万烁置业有限公司的诉讼请求。案件受理费32325.00元，保全费5000.00元，由原告山东万烁置业有限公司负担。本院二审期间，当事人没有提交新证据。二审查明事实与一审查明事实一致，本院予以确认。本院认为，双方签订的《建设工程施工合同》及补充协议系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律的强制性规定，该合同合法有效，双方应按照
摘要
山东万烁置业有限公司（原山东金涛置业有限公司）、淄博凯新建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省淄博市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁03民终3642号上诉人（原审原告）：山东万烁置业有限公司（原山东金涛置业有限公司）。住所地：淄博市张店区世纪路***号。统一社会信用代码：91370303759198120T。法定代表人：郑桂英，总经理。委托诉讼代理人：彭华武，男，1974年4月2日出生，汉族，该单位职工，现住淄博市张店区。委托诉讼代理人：张世文，山东正大至诚律师事务所律师……