建设工程施工合同纠纷 （2017）湘11民初50号
裁判要旨
根据双方当事人的诉辩主张，现评析如下：一、被告德昌公司欠付原告正中公司工程款数额，本案在审理过程中，双方当事人就原告完成工程量、计价方式以及被告拨付工程款数额达成协议，本院予以确认。根据以上协议，被告尚欠原告工程款17,629,747.2元。二、因被告未按约定支付工程款致原告停工，被告应当承担迟延付款的违约责任。本院依据双方签订的主合同及相关补充协议确定被告的违约责任。双方于2016年5月26日签订的《德昌凤凰城项目工程款支付补充协议》约定，甲方于2016年6月10日前支付乙方工程款200万元，从6月10日以后每星期支付工程款80万元。而从双方认可的“德昌凤凰城付款情况一览表”显示，2015年5月11日至2016年10月17日期间，被告付工程款（不含桩基础）数额为47.5万元，因此，被告迟延付款的行为存在。双方签订的《建设工程施工合同》约定，甲方拖欠乙方工程进度款超过一个月按2分月息计算，乙方有权停工，超过两个月，甲方按月息3分支付所欠工程款利息。《德昌凤凰城项目工程款支付补充协议》约定甲方如不能履行，给乙方造成经济损失，责任由甲方自行负责，并承担相关法律责任。综合考虑工程停工、窝工所
摘要
（2017）湘11民初50号原告永州正中工程有限公司与ＸＸ瑶族自治县德昌房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
湖南省永州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘11民初50号原告：永州正中工程有限公司。法定代表人：唐德耀，该公司董事长。委托诉讼代理人：周专甲，湖南新星律师事务所律师。被告：ＸＸ瑶族自治县德昌房地产开发有限公司。法定代表人：何金昌，该公司负责人。委托诉讼代理人：黎洪波，湖南湘南律师事务所律师。原告永州正中工程有限公司（以下简称正中公司）与ＸＸ瑶族自治县德昌房地产开发有限公司（以下简称德……